运输合同

精选运输合同范文集锦五篇

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的运输合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

运输合同 篇1

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据路面施工要求，在保证运输安全、及时的前提下，制定以下条款供双方共同遵照执行。

一、工程项目: 323省道新牛公路改建工程路面LM2

二、货物的起运点：大浦沥青厂

货物的到达点：323省道新牛公路改建工程路面LM2标施工段

三、运输单价： 壹拾柒元每吨混合料 (17.00元/吨)

四、乙方责任

1、乙方必须保证车辆在运输过程中的行驶安全，在运输过程中出现的一切问题，乙方要负责处理、协调，如给甲方造成损失的，要给予赔偿。

2、乙方必须负责每台运输车辆具备标准的防雨蓬布，以保证货物质量，对没盖蓬布的车辆，施工人员有权进行制止，甲方有权保留向乙方索要因此行为造成损失的索赔权力。

3、乙方必须保证运输车辆的及时到位，要按照甲方通知的要求组织车辆，因组织车辆不到位给甲方造成损失的，乙方要给予赔偿，严重的将终止合同。

4、乙方必须保证每台车辆货物能准时到达目的地，如有少到、或者货物缺少，一旦发现乙方要给予原货物二倍的赔偿。

5、乙方车辆必须服从项目部生产人员的指挥，在施工场地要服从施工人员的指挥双方通力合作做好工作。

6、乙方必须安排专人互责前后台车辆联系。

五、甲方责任

甲方要及时的通知生产情况，以便乙方及时的组织车辆。

六、合同解除

如乙方不能履行本合同或履行不完全，甲方随时有权解除合同。

七、争议解决

双方如有争议，以协商解决为主，必要时采用其它法定途径。

八、生效日期

本合同自双方签字(盖章)起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇2

合同编号：-

签订日期：

签约地 ：杭州下城区

全 年 运 输 合 同

甲方（委托方）：XX有限公司

地址：乙方（承运方）：

地址：

甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方运输货物事宜，达成如下具体约定：

一、运输货物名细: 以单程运输合同为准。

二、货物承运时间及地点：以单程运输合同为准。

三、运输方式为汽运（具体以单程运输合同为准）。乙方提供的运输工具必须证照齐全，符合国家标准。

四、双方的责任、义务

甲方的责任与义务

1、甲方应向乙方提供货物名称、产地、材质、规格、件数、吨数、车、船号等资料，便于乙方收货。

2、甲方应在本合同规定的时间、地点将托运货物交付给乙方，以便乙方完成运输事宜。

3、甲方应按本合同的规定向乙方支付运输费用。

4、甲方在货到目的地后，应及时验收货物。如有异议，应在货到目的地后一个月内向乙方提出。

乙方的`责任与义务

1、 乙方按甲方清单验收货物，如有不符或有损，及时通知甲方，待收到甲方确认后方可接收。否则，

视乙方所收货物无误。乙方按件数点收（根据甲方要求过磅与否），重量以随货提供的磅单为依据（或以甲方另行要求为准），负责原来、原转、原交，货到目的地后也按相应的标准交接货物。

2、 在货物装车前，如遇货物（尤其是线材、带钢、螺纹等）打包松散、吊牌脱落等包装问题，乙方

应及时通知甲方，并按甲方指令处理货物，否则视为乙方收货无误。

3、乙方保证取得甲方盖章确认的单票运输合同后方可执行运输任务。若乙方在未取得甲方盖章确认前擅自执行运输任务，甲方将拒不支付运输费用，且乙方需全额赔偿甲方的相应损失。乙方按商定的时间和地点调派适载条件的车辆及时装运，对承运货物的运输、装卸、保管及交接工作，应谨慎

处理，按章作业，保证货运质量。单程运输前需通过与甲方签订单程运输合同的形式确认，包含车号、配载明细、装运日期、预计到达日期、卸货点 、包干费等要素。为保证甲方货物在汽车运输途中的安全，乙方承运车辆在前往甲方指定地提货时应配备足够安全防范装置，应避免货物在运输途中遭受损失，确保甲方货物安全送达指定收货单位。

4、每批货物送达指定收货单位后，乙方核算人员应登记公路发运台帐，并将发运单、收货单位的签收回单及汽车运输发票等有关单据及时交付给甲方相关业务人员，便于甲方核对、核算，如收货人拒收应及时通知甲方，等待甲方指示，不得自行其是。

5、乙方应在合同规定期限内，将托运货物及时、安全地运至目的地。不同规格和材质的货物应尽量分票、分开装载，并与装运地及收货单位交接清楚；重量以装运地运单作为交接依据。

6、货到目的地后，乙方应及时通知甲方或甲方指定收货人接收货物，并按甲方指令卸货。若甲方在单票运输合同中明确委托乙方待甲方书面提供放货指令后予以卸货的，乙方应引起重视并严格执行。未经甲方书面放货指令，乙方不得擅自进行卸货，否则甲方将拒不支付运输费用，且乙方须承担甲方全部经济损失。甲方放货指令指定传真： 。乙方接受指定传真：。乙方收到甲方指定传真机的放货指令后，需致电甲方确认方可放货。

7、在装车、积载、运输、保管、卸车等环节，乙方应谨慎作业，保证货物与装运前的状况相符，否则由此导致货物包装、质量或数量等产生的问题，甲方有权要求乙方负责。

8、在运输过程中产生货损、货差（包括货物丢失、被盗），乙方应按由此给甲方造成的实际经济损失负责赔偿。

9、在装卸、运输过程中，乙方应妥善保管托运货物，不得擅自调拨、挪用、抵押或做其他处理。乙方按原转原交交付货物。

10、在货物到达目的地前，甲方有权要求乙方中止运输、返还货物或按甲方指示将货物运至其它目的地。如因此造成运费损溢或乙方损失的，双方另行协商解决。

11、乙方不得在运输车辆上配载任何可能影响甲方货物质量的其他货物。

12、乙方保证装运车辆全部投保货物险，赔付范围单车50万以上。乙方需将保单复印件递交甲方留档。

13、乙方唯一凭甲方物流部相关物流人员指令操作，其他指令一概无效，否则，乙方承担所有责任并赔偿甲方所有损失。

14、甲乙双方合作期间，乙方需向甲方支付风险保证金50万元，保证金将于甲乙双方合作结束，双

方确认无误后如数退还。

15、乙方承运期间，乙方作业人员及作业工具的安全性由乙方自行负责。

五、运输费用及结算

1、甲方按货物的实际装运量向乙方支付运输包干费，实际费用以甲乙双方单程运输合同的约定为准。

2、乙方需凭装运单、收货人签收单等原始单据作为与甲方结算凭据，与运费发票一起递交甲方。甲方凭单付款，缺一不可。

3、乙方开票前应先传真对账单给甲方，双方确认无误后乙方开具运费发票，甲方收到发票后应及时核对。在收到乙方运费发票及装运单、收货人签收单等相关结算单据后，甲方应在无异议条件下25个工作日内向乙方付清运费。

4、如甲方明确告知乙方由第三方支付运费的，乙方应在收到运费后，直接向甲方指定的第三方开具发票。

六、违约责任

甲方违约责任

1、 甲方未能及时向乙方支付运输费用的，应向乙方支付逾期利息。

乙方违约责任

1、乙方承运期限（单程运输合同有承运期限的以单程合同约定为准；单程合同无承运期限的参照全年运输合同承运期限）超期的，除港口压港、不可抗力外，应按1元/吨/天向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的一切损失。

2、 乙方承运期间所造成的货差磅差超0.3％部份由乙方承担，货值由甲乙双方另行协商。

3、 乙方承运期间所造成的线材散包超5％部份由乙方承担，按照30元/吨赔偿甲方。

4、本合同项下乙方所承担的应付给甲方的任何违约金、扣款、损害赔偿金等，甲方有义务通知乙方，但无需乙方同意即可直接在乙方运费、保证金中扣除相应金额。同时乙方必须在扣除保证金之日起一周内，补足保证金扣款部分。乙方保证金不足以赔偿甲方和相关第三方损失的，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

5、如货物错运至非甲方指定收货单位，乙方应负责及时、无偿地将货物运至甲方指定收货单位。如因错运给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

6、除人力不可抗拒的特殊情况外而导致车辆延期未能及时配载或抵达，产生的额外费用及造成甲方的经济损失由乙方承担，具体金额可与甲方协商解决。

7、除由于货物自然属性、甲方原因造成货物减损外，对于运输途中发生的货物灭失、短少、变质、污染、损坏等，乙方应按甲方的实际损失承担赔偿责任。

七、就本合项下的单程运输合同，甲方盖物流业务专用章予以确认。

八、争端解决

有关本合同的一切争议，双方协商解决；经协商无法达成一致的，提交本合同签订地法院通过诉讼解

决。

九、本合同经双方书面同意，可予以修改；若协商不成，按原合同执行。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，传真件具有同等法律效力。

十一、本合同自双方盖章之日起生效，有效期至20xx年12 月31日，到期如双方均未提出异议，则效期自动续延一年。延长期满后本合同自动失效，如双方需继续合作，则应另行签订全年运输合同。

甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：

乙方出资人以企业全部财产为本合同及后续一系列合同（包括但不限于补充协议等）以及每笔单次运输协议项下乙方的一切义务与责任提供无限连带责任担保。担保期限为乙方在本合同项下的债务履行期届满后两年。

乙方出资人确认：

乙方法人以个人合法财产为本合同及后续一系列合同（包括但不限于补充协议等）以及每笔单次运输协议项下乙方的一切责任与义务提供无限连带责任担保。担保期限为乙方在本合同项下的债务履行期届满后两年。

乙方出资人确认：（签字） 身份证号：

本人系保证人之配偶，已知悉上述承诺及保证事项，并同意以家庭共有财产承担上述承诺及保

证责任。担保期限为乙方在本合同项下的债务履行期届满后两年。

乙方出资人配偶：（签字） 身份证号：

运输合同 篇3

甲方(托运人)：

乙方(承运人)：

车牌号码：

车 型：

行驶证号： 发证机关： 驾驶证号： 发证机关： 驾驶员身份证号： 发证机关： 家庭住址： 联系电话: 联 系 人: 车辆营运证号： 发证机关： 驾驶员营运证号： 发证机关：

一、运输货物及提送地点

1、货物名称： .

件 数： . 吨(立方米)数: .

2、提货地点： .

联 系 人： .电话： 提货日期： .

3、送达地点： .

联 系 人： .电话： .

4、要求送达日期： .

5、合同期限：从 到 。

二、双方责任

1、甲方托运货物保证不属于国家违禁物品，货物包装符合有关规定。如果包装不符合规定，乙方有权拒绝承运。

2、乙方车辆及驾驶员必须有合法的营运资格，并遵守国家和地方的有关法律、法规。

3、乙方车辆必须具备甲方货物运输所需的各项条件，未经甲方同意不能改变货物的装叠方式或拆开包装，不得将甲方货物与危险品混装。

4、提货时乙方应仔细清点货物并在乙方运单上确认。从提货的当日24时开始计算时间，乙方必须严格按照双方约定的期限，将货物送达指定地点，如未依照双方约定时间内到达，由乙方承担所有责任。

5、乙方应按照甲方对货物运输的具体要求，负责运输全程的货物安全，自提货后至收货人签收前所出现货物短少、被盗、被抢、雨淋、破损、污染、交通意外、交通违章等由乙方原因造成的一切损失由乙方负责赔偿。发生货运事故后，乙方应在第一时间出具货运事故记录，并在事故发生次日起计算30天以内向甲方清偿事故损失，其赔偿依据为甲方对货品的声明价值，但因不可抗力所造成的损失除外。

6、乙方在运输途中，天气、路况、车况等发生异常情况时，如洪水、冰雪、塌方、修路、交通事故、车辆损坏、车辆修理等，乙方人员应在第一时间通知甲方，按照甲方人员的要求进行处理，如擅自处理异常情况而造成不良后果的一切责任由乙方承担。

7、乙方将货物送达交付时，应认真核对收货人的身份，必须取回有收货人签名或加盖公章的有效回单，并在 时间内交给甲方，如出现回单丢失或不能按时回单，乙方必须赔偿由此给甲方所造成的有关款项无法收回等所有损失。

8、乙方应保证承运司机在途期间保持手机24小时开机，乙方在运输途中应及时向甲方反馈车辆在途跟踪情况，如乙方不汇报或甲方无法与在途车辆联系的情况发生并造成违约、产生损失或不良影响的，乙方应赔偿甲方因此而造成的所有损失。

9、当乙方提供的运单背书条款与本合同发生冲突时，以本合同为准。

10、双方如有其它约定事项，可用合同附件注明，合同附件与本合同具有同等法律效力。

三、运费及结算

本次运输运费为人民币 元，货物起运时支付 元预付款，签单返回后，乙方凭合同、签收单、预付款收据、正规运输发票办理剩余款项的结算。

四、文本及时效

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，运作完成并结款完毕后失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇4

发包人(全称)： (以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款， 以资共同信守执行：

一、工程地址：

二、工程量的核定及单价：

合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为100万立方米，运输完毕后按实际发生量结算。

土方外运，乙方按照甲方指定的地址进行堆放，按车箱容量以每方/每公里

1.5元为基准核算，机械装车费为2.5元/方。

四、工期：。

1、乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。

2、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期： ①、相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。

②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。

③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。

④、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。

五、付款方式：

1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业，按工程进度十天为小结，支付乙方80%的进度款。

2、工程完工，甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量，按有关约定在15天内办理结算。

六、甲方工作范围及承担责任：

1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计，协助乙方考察现场。

2、在乙方进场施工前，甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。

3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。

4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。

5、工程进度将出现较大幅度凋整时，应及时通知乙方。

6、负责解决工地周边有关事宜。

七、乙方工作范围及承担的责任

1、办理有关土方方开挖外运的一切手续，费用由乙方承担。

2、因乙方人为原因，对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。

3、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷，均由乙方和有关部门联系协调，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。

4、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排，

5、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。

八、其它约定：乙方以上价格不含税费。

九、本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未尽事宜，双方按有关规定协商解决。

十、补充条款：

乙方(公章) 甲方(公章)

代表(签字) 代表(签字)

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日

运输合同 篇5

原告：xx

被告：傅xx，男

诉讼请求

1、请求判令被告立即向原告支付拖欠的设备搬运费共计人民币12000元，并就上述费用按中国人民银行同期贷款利率支付自起诉之日起至法院判决确定还款之日止的利息；

2、本案的诉讼费用由被告承担。

事实与理由

20xx年5月份、20xx年9月份原告应被告（外号：“黑欢”）的要求，驾驶自有吊车到被告经营的沙场搬运沙机及其他生产设备，并就设备搬运费用进行了约定。现被告共结欠原告设备搬运费用12000元，有被告本人以“黑欢”的名义签字及被告经营的沙场的相关管理人陈兴化签字的确认单据为证。上述费用被告拒不支付给原告。

有鉴于此，原告特依据我国《民事诉讼法》第119条的规定具状诉至贵院，请求依法判如所请！

此致

xxx人民法院

具状人：

20xx年xx月xx日